施工合同主要内容（格式）

第1章  协议书

       （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对                （项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议，并于       年     月     日签署了本协议书。

1.签约合同价为：人民币（大写）                       (¥ 元)；（K =6%）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                    (¥               元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）          /          (¥    /    元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）     /          (¥     /       元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                (¥             元)。

2.合同价格形式： 固定单价合同,工程量按实结算。

六、组成合同的文件

1、工程概况

工程名称：2020年一事一议项目建宁县溪源乡大岭村村庄环村道路拓宽建设工程

工程地点：：建宁县溪源乡大岭村

工程内容：本工程项目预算审核价：164963 元。

2、工程质量及工期要求：符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准；工期：60日历天。

3、资金来源：一事一议财政奖补资金。

4、本协议书中的词语主涵义与下述第二部分所列的合同条款中的词语含义相同。

5、本协议包括下列文件：

 （1）合同协议书（包括补充协议）；

 （2）中标通知书；

 （3）投标须知；

 （4）专用合同条款；

 （5）通用合同条款和技术条款；

 （6）双方协商同意的工程洽商、变更纪要及协议；

 （7）投标文件；

 （8）招标文件及补充通知；

  （9）标准、规范和有关技术资料、技术要求；

 （10）已标价的工程量清单。

上述文件汇集并代替了本合同签署前双方为本合同签署的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

6、承包单位在确保农民利益；不误农时的前提下，项目工程按合同工期如期完成，并承担合同规定的全部义务和责任。

    7、发包单位保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包单位的全部义务和责任。

8、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名，并分别盖本单位公章。

9、本合同一式陆份。其中正本贰份，双方各执壹份；副本肆份，双方各执贰份。

建设单位（公章）                      承包单位（公章）

住所：                                住所：

法定代表人：                          法定代表人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

邮政编码：                            邮政编码：

第2章  合同条款

第1节  通用合同条款（全文引用此处省略）

第2节 专用合同条款

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人:                              （以下简称甲方）

1.1.2.3承包人:                              （以下简称乙方）

1.1.2.6监理人:                                

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程:      /    

1.1.3.3临时工程:     /     

1.1.3.4单位工程: 按招标要求执行

1.1.3.10永久占地:   /     

1.1.3.11临时占地:    /     

1.1.4合同价款：本合同为包工包料工程，合同总价为人民币           ，结算时，按双方现场实际签的工程量为准。

1.1.5日期

1.1.5.2开竣工日期:     年   月   日至    年    月    日

1.1.5.3工期: 60日历天

1.1.5.5缺陷责任期： 1年；

1.5合同文件的优先顺序: 本合同协议书；中标通知书；本合同专用条款；招标文件；通用条款；明确双方权利、义务的纪要、协议；中标人的投标书及其附件；标准及有关技术文件、技术要求；工程量清单；经审核后的工程预算书。

1.6合同生效的条件: 经甲乙双方盖章签字后，合同生效。    

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的时间为：/。

发包人向承包人提供图纸的数量为：无。

1.6.2 承包人提供的文件

发包人要求承包人提供的文件包括：  格式和内容符合合理规定的工程进度计划，提交数量为 叁 套，承包人应在 合同签订后的第3日 之前报送给发包人。

发包人应在收到承包人文件后 3天内批复。

1.6.3 图纸的修改 /。

2发包人义务

2.3提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间:合同签订后7天内。

2.8其他义务: /。

3监理人（如有）

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力:  监理人除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理人和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容: 无。

4.1.10其他义务: 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作  

4.1.10.1 当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知发包人。

4.1.10.2承包人负责已完工程的成品在竣工交付前的保护，并承担费用。

4.1.10.3承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的能行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。但属于发包人对本工程提供的设计所引起的损失或损害除外。

4.1.10.4在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应及时从现场清除，拆除并运走。发生的费用由承包人承担。

4.1.10.5承包人有义务配合管线搬迁工作，为给水、电信、路灯、绿化等配套工程交叉施工的其他承包人提供方便条件，不另行计取施工配合费。施工引水引电及用水用电由承包人自行解决并承担费用。

4.1.10.6承包人应负责施工现场和施工人员的治安、卫生、计生、外来人员暂住手续等各方面的管理工作并承担相关费用，若由于上述管理原因发生事故，均由承包人负责。

4.2履约担保

履约担保的形式和金额：承包人应在中标通知书发出后10天内及签订合同前3日内，以银行转账或银行保函形式向发包人提交履约保证金，金额为壹万伍仟元整。履约保证金于工程竣工验收合格后由承包人提供该款收款收据后 14 个工作日内全额无息退还。建宁县建筑业企业在履约保证金方面按建宁县人民政府文件建政文（2013）81号执行。 

4.3分包

4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：本工程不允许分包。

4.5承包人项目经理

4.5.1 承包人指派的技术负责人姓名：         。

4.7撤换承包人技术负责人员

4.7.1承包人必须按投标文件所列的项目技术负责人及时到岗到位。承包人擅自更换投标时承诺派项目技术负责人，发包人有权终止合同，承包人必须无条件退场，由此产生的责任全部由承包人负责，给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿。

上述违约金和赔偿损失的费用，由发包人从承包人的工程款中抵扣。

承包人必须保证项目技术负责人常驻工地负责工程管理，出勤率不少于每周40小时。承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将签到登记表送交监理单位。发包人将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包单位发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包单位事先书面说明并获得书面同意的，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗，每人天1000元标准处罚承包人，发包人批准后直接从承包人的工程款中扣除。因承包人缺岗致使连续两周每周被处罚款超过10000元的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均有承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约保证金。

5材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给发包人审批的时间为：承包人提供所有材料设备应按工程量清单的规定诺以及经发包人（监理人）确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照发包人（监理人）要求提前15天向发包人提供有关资料和采购计划，经发包人（监理人）书面确认后，方可采购进场。并须满足以下要求:

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备为：   无    

材料和工程设备的交货方式、地点和日期：   无     

5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：    无    

6施工设备和临时设施

6.1承包提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：    无    

临时占地的申请：   /  

临时占地相关费用：   /  

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施为：   /   

7交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：承包人负责办理有关手续

相关费用： 相关费用由承包人负责

7.2场内施工道路

7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：按通用合同条款执行。

7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担: 按通用合同条款执行。

7.4超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他费用的承担: 按通用合同条款执行。

8测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间： /。  

施工控制网的测设人：                                                    

报监理人审批施工控制网资料的期限： /。

9施工安全、治安保卫和环境保护

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建: 由承包人负责组建。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制: 由承包人负责组建。

10进度计划

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容:                                            

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限:  承包人应于施工图会审后7天内向发包方提交《施工组织设计》。    

发包人人批复施工进度计划和施工方案的期限:   收到承包人递交的报告后7天内。  

10.2合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限: /

 11开工和竣工

 11.3发包人的工期延误

 发包人造成工期延误的其他原因:  无。

 11.4异常恶劣的气候条件

 异常恶劣的气候条件的范围:  无。

 11.5承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：总工期生延误一天罚款500元人民币的违约金，由发包人直接从工程款中扣抵；

逾期竣工违约金的限额:  合同价款的 10％；

 11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：无。

12暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形:                                 

13工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：工程质量应达到符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准；

13.2承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限:  按通用合同条款执行  

15.3变更

15.1变更的范围和内容

变更的范围和内容：  1.增加或减少合同中任何工作或追加额外的工作；2.取消合同中任何工作，但由他人实施的工作除外；3.改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；4.改变工程的基线、标高、位置和尺寸；5.改变工程的时间安排或实施顺序；6.所有工程变更项目（含工程量、材料、设计变更）均应由发包人书面同意，才能作为工程结算的依据。其中：设计变更应由发包人与设计院联系，承包人不得直接与设计院商谈设计变更事宜 。

15.3.变更程序

15.3.2变更估价

承包人提交变更报价书的期限:按通用合同条款执行。

监理人商定或确定变更价格的期限: 按通用合同条款执行。

15.4 变更的估价原则

变更估价的原则：  /。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2 发包人给承包人合理化建议的奖励办法：无   

15.8 暂估价

本合同工程不设暂估价。

16价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：  无   

16.3其他因素引起的价格调整

16.3.4非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法: 参照本专用合同第15.4条款执行。

17计量与支付

17.1计量

17.1.3计量周期

本合同的计量周期:  按通用合同条款执行

17.1.5总价子目的计量

总价子目的计量方法:  按通用合同条款执行

17.2 预付款

预付款额度和预付方式：无

17.2.2预付款保函

预付款保函的提交时间: 无

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：/

17.3 工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数:一式五份

进度付款申请单的内容: 按通用合同条款执行

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 进度付款额度和付款方式:本工程没有进度款，工程竣工验收合格付至总造价的85％，工程结算经审核后10日内付至总造价的95％，剩余5%作为工程质量保证金。

(2)发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法:  /  

(4)政府投资进度款支付方法:/  

17.4质量保证金

17.4.1本合同工程约定的质量保证金金额或比例：工程竣工结算审核价款的5％。

质量保证金的扣留方法:保修期结束后7日内返还。

17.5竣工结算

17.5.1工程竣工价款结算

17.5.1.3竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

17.5.1.4本合同工程竣工审查时限: 60日历天。

17.5.2竣工付款申请单

承包人向承包人提交竣工付款申请单的份数和期限：  5份，30天  

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限: 5份，14天  

18竣工验收

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容: 承包人在工程竣工后验收前14天提交完整的竣工资料（含竣工图纸）壹套供初验使用，否则发包人有权拒绝组织竣工验收，责任由承包人自负；工程竣工验收通过后28天内，承包人必须向发包人提交陆套按城建档案管理规定装订完善的竣工图及其他竣工资料（其中原件贰份）。承包人提供的竣工图和竣工文字资料应汇总本工程所涵盖的所有专业竣工图和竣工资料。制作竣工资料所发生的一切费用由承包人承担。

竣工资料份数: 一式陆份（其中原件贰份）。

18.3验收

18.3.5实际竣工日期:  竣工验收日期以承包人递交经验收通过的竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准。

18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备:  /。

18.6试运行

18.6.1试运行的组织及费用承担:  /  。

18.7竣工清场

18.7.1竣工清场:    由承包人负责，费用由承包人承担。   

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求: 报业主同意  

19缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围及保修期限为：12个月/1年，缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用合同条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用合同条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

21不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围: 不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风，日雨时60mm以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。 

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双主按以下方法承担：按通用合同条款执行

24争议的解决

发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议： 2

1、双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁：

2、向有管辖权的人民法院起诉。